Договор оферты для юридических лиц
Настоящий документ опубликован в сети Интернет по веб-адресу: https://eskinlab.com/public-offer Обществом с ограниченной ответственностью «Ёскин» (именуемый в дальнейшем Поставщик) для доступа неограниченного круга лиц.
Настоящий документ является в соответствии со статьями 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации публичной офертой (предложением) в адрес неограниченного круга лиц, заинтересованных в приобретении косметической и иной продукции Общества с ограниченной ответственностью «Ёскин».
Настоящий документ включает в себя:
Договор, заключенный посредством акцепта оферты Договора, регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку его условия определены Поставщиком в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путём присоединения к предложенному договору в целом.
К условиям Договора присоединяется лицо, заинтересованное в приобретении правового статуса, прав и обязанностей Покупателя. Присоединиться к Договору вправе следующие субъекты хозяйственных правоотношений:
С момента акцепта условий Договора – Договор считается заключенным, а лицо, принявшее условия Договора считается Покупателем.
Акцепт означает в том числе ознакомление и согласие со всеми пунктами Договора без оговорок и исключений.
1.Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать на согласованных условиях товары Покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а Покупатель обязуется на условиях Договора принимать товары и своевременно производить их оплату.
1.2. Товар поставляется с этикеткой (под брендом, коммерческим обозначением, товарным знаком) Поставщика: «Eskin touch», «Touch Eskin».
1.3. Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.
1.4. Условия Договора применяются к каждому согласованному и оплаченному Покупателем заказу на поставку товаров.
1.5. Факт заключения Договора подтверждается действиями Покупателя по оплате выставленного Поставщиком счета, имеющего ссылку на настоящий Договор.
1.6. Поставка товаров по Договору осуществляется Поставщиком партиями в соответствии с заказами Покупателя, оформленными в соответствии с условиями Договора.
2.Порядок оформления заказа
2.1. Наименование (ассортимент), количество и стоимость товара согласовывается Сторонами в следующем порядке:
2.1.1. Покупатель выражает свою заинтересованность в приобретении товаров Поставщика.
2.1.2. Поставщик предоставляет Покупателю индивидуальную ссылку в сервис «Мой Склад», где Покупатель имеет возможность оформлять заказы на поставку товаров в электронном виде (индивидуальная ссылка направляется по запросу Покупателя). Покупатель может ознакомиться с описанием товаров, стоимостью товара, условиями хранения, гарантийным сроком и иной информацией о товарах.
2.1.3. Оформление заказа осуществляется путем выборки товара в сервисе «Мой Склад» к себе в корзину и подтверждением выборки с помощью нажатия кнопки «Оформить».
2.1.4. В течение 1 рабочего дня с даты оформления заказа Поставщик обязуется:
2.1.6. Оплата счета подтверждает факт согласования сторонами условий заказа и применении к нему условий настоящего Договора.
2.2. Оформление заказа и оплата предоставленного Поставщиком счёта на оплату в отношении выбранного Покупателем товара – является конклюдентным действием, подтверждающим ознакомление с полным объёмом информации о товаре (описание, состав, условия хранения, гарантийный срок и иные сведения).
2.3. Настоящим Поставщик заявляет, что не может гарантировать наличие товара в момент формирования заказа Покупателем.
Настоящий документ является в соответствии со статьями 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации публичной офертой (предложением) в адрес неограниченного круга лиц, заинтересованных в приобретении косметической и иной продукции Общества с ограниченной ответственностью «Ёскин».
Настоящий документ включает в себя:
- Оферту заключить Договор;
- Условия Акцепта;
- Условия договора поставки, в том числе порядок определения товара и сроков поставки.
Договор, заключенный посредством акцепта оферты Договора, регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку его условия определены Поставщиком в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путём присоединения к предложенному договору в целом.
К условиям Договора присоединяется лицо, заинтересованное в приобретении правового статуса, прав и обязанностей Покупателя. Присоединиться к Договору вправе следующие субъекты хозяйственных правоотношений:
- юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- индивидуальные предприниматели.
С момента акцепта условий Договора – Договор считается заключенным, а лицо, принявшее условия Договора считается Покупателем.
Акцепт означает в том числе ознакомление и согласие со всеми пунктами Договора без оговорок и исключений.
1.Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать на согласованных условиях товары Покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а Покупатель обязуется на условиях Договора принимать товары и своевременно производить их оплату.
1.2. Товар поставляется с этикеткой (под брендом, коммерческим обозначением, товарным знаком) Поставщика: «Eskin touch», «Touch Eskin».
1.3. Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.
1.4. Условия Договора применяются к каждому согласованному и оплаченному Покупателем заказу на поставку товаров.
1.5. Факт заключения Договора подтверждается действиями Покупателя по оплате выставленного Поставщиком счета, имеющего ссылку на настоящий Договор.
1.6. Поставка товаров по Договору осуществляется Поставщиком партиями в соответствии с заказами Покупателя, оформленными в соответствии с условиями Договора.
2.Порядок оформления заказа
2.1. Наименование (ассортимент), количество и стоимость товара согласовывается Сторонами в следующем порядке:
2.1.1. Покупатель выражает свою заинтересованность в приобретении товаров Поставщика.
2.1.2. Поставщик предоставляет Покупателю индивидуальную ссылку в сервис «Мой Склад», где Покупатель имеет возможность оформлять заказы на поставку товаров в электронном виде (индивидуальная ссылка направляется по запросу Покупателя). Покупатель может ознакомиться с описанием товаров, стоимостью товара, условиями хранения, гарантийным сроком и иной информацией о товарах.
2.1.3. Оформление заказа осуществляется путем выборки товара в сервисе «Мой Склад» к себе в корзину и подтверждением выборки с помощью нажатия кнопки «Оформить».
2.1.4. В течение 1 рабочего дня с даты оформления заказа Поставщик обязуется:
- при наличии товара на складе – направить Покупателю счет на сумму заказа;
- при отсутствии части товара – направить Покупателю счет в отношении товаров, имеющихся на складе;
- при отсутствии всех товаров – уведомить Покупателя о невозможности поставки товаров.
2.1.6. Оплата счета подтверждает факт согласования сторонами условий заказа и применении к нему условий настоящего Договора.
2.2. Оформление заказа и оплата предоставленного Поставщиком счёта на оплату в отношении выбранного Покупателем товара – является конклюдентным действием, подтверждающим ознакомление с полным объёмом информации о товаре (описание, состав, условия хранения, гарантийный срок и иные сведения).
2.3. Настоящим Поставщик заявляет, что не может гарантировать наличие товара в момент формирования заказа Покупателем.
3.Цена товара и порядок оплаты
3.1. Стоимость товара указывается в сервисе «Мой Склад» по предоставленной Поставщиком ссылке и в счете на оплату в рублях, без НДС.
3.2. Покупатель оплачивает товар на условиях 100 % предварительной оплаты в течение 3 рабочих дней с момента выставления счета, если иное не указано в счете. При оплате счета в графе «назначение платежа» платежного поручения Покупатель указывает номер и дату счёта. На сумму предварительной оплаты никакие проценты не начисляются и не выплачиваются.
3.3. Датой исполнения денежного обязательства Покупателя является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.4. Покупатель не вправе отказаться от оплаченного (полностью или частично) товара.
3.5. Стороны обязуются составлять акты сверок взаиморасчетов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания каждого квартала, а также в любое иное время по требованию любой из сторон.
4.Поставка товара
Общие условия поставки
4.1. Товары поставляются на условиях самовывоза со склада Поставщика по адресу: 350053, г. Краснодар, Звёздный переулок, д. 3.
4.2. Поставщик обязуется подготовить товар и уведомить Покупателя о готовности товара к выборке в течение 3 рабочих дней с даты оплаты выставленного счета. Покупатель в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Поставщика обязан прибыть на склад Поставщика, принять и вывезти товар.
Покупатель обязан обеспечить наличие у представителей Покупателя, осуществляющих приемку товара, полномочий по приемке товарно-материальных ценностей и заявлению претензий в отношении товара (доверенность на получение товарно-материальных ценностей). В случае отсутствия таких полномочий и подтверждающих документов – Поставщик не передает товар Покупателю (его представителю) до момента предоставления соответствующих документов.
4.3. В случае, если Покупатель не осуществил выборку товара, не принял его и не вывез со склада в течение 10 календарных дней с даты получения уведомления о готовности к отгрузке – Поставщик вправе: (1) отказаться от исполнения заказа в одностороннем внесудебном порядке с уведомлением об это Покупателя, либо (2) принять товар на возмездное хранение до момента выборки товара Покупателем.
В случае отказа Поставщика от исполнения заказа по вине Покупателя – Поставщик возвращает Покупателю сумму предварительной оплаты за вычетом штрафа в размере 25% от стоимости товара в счет компенсации времени их резервирования.
В случае принятия на возмездное хранение товара до момента выборки товара Покупателем – Поставщик вправе требовать плату за хранение товара на складе Поставщика в размере 0,5% цены товара, находящегося на хранении, в день.
4.4. Передача товара оформляется путем подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или УПД.
4.5. Иные условия поставки могут определяться по согласованию сторон, о чем отдельно указывается Поставщиком в счете на оплату. Любые договоренности относительно количества, ассортимента, технических характеристик и качества товара, кроме оговоренных в Договоре и счете на оплату, не действуют.
4.6. Моментом перехода права собственности на товар является дата приема товара Покупателем и подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или УПД либо дата приема товара перевозчиком, привлеченным Покупателем или Поставщиком по указанию Покупателя (в зависимости от того, что раньше наступит).
Электронный документооборот
4.7. Стороны настоящим установили, что в рамках исполнения обязательств по Договору Сторонами может применяться электронный документооборот (именуемый в дальнейшем ЭДО) для подписания юридически значимых документов по Договору. Стороны осуществляют ЭДО в соответствии с гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, законодательством об электронной подписи и о бухгалтерском учёте.
4.8. Электронные документы в рамках документооборота по Договору должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (именуемая в дальнейшем КЭП), полученной в соответствия требованиям, установленным в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Стороны признают, что полученные ими электронные документы, подписанные КЭП Сторон, юридически равнозначны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями Сторон и оттиском печати Сторон.
Условия приемки товара
4.9. Контроль и приемка товара по качеству и комплектности производятся в соответствии с правилами приемки, установленными в нормативной документации на поставляемый товар и в настоящем Договоре.
4.10. Товаром ненадлежащего качества (несоответствующим, дефектным, забракованным) считается товар:
4.12. В случае возникновения (выявления) несоответствий товара (в том числе скрытых недостатков) требованиям настоящего Договора в процессе хранения или в процессе использования в производстве, Покупатель приостанавливает выдачу или использование в производстве такой партии товара и в течение 3-х рабочих дней уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях товара с приложением фотографий или иных доказательств выявленных дефектов.
4.13. Покупатель обеспечивает хранение товара, несоответствующего требованиям настоящего Договора, в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другими товарами до момента направления Поставщику или выборки Поставщиком некачественного товара самостоятельно.
4.14. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий рабочий день после направления уведомления Покупателем сообщить посредством электронной почты, либо другими средствами оперативной связи свое решение по факту обнаружения несоответствия качества товара упаковки, тары, а также будет ли направлен представитель для участия в проверке качества товара и составления акта.
4.15. Факт несоответствия подтверждается двусторонним актом.
Возврат отгруженного товара, не соответствующего условиям Договора (в т.ч. сопроводительной документации), осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления об участии в приемке товара по качеству/комплектности. В данном случае Поставщик обеспечивает товар тарой и упаковкой за свой счет. В случае необходимости согласования дополнительных условий возврата товара, Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к Договору.
4.16. При возникновении разногласий в оценке качества товара заинтересованная сторона имеет право предоставить образцы забракованного товара на экспертизу в независимую компетентную экспертную организацию в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента составления акта о приемке товара по качеству и комплектности. Решение экспертной организации будет окончательным и обязательным для обеих сторон. Расходы на проведение экспертизы относятся на виновную сторону. Такая независимая компетентная экспертная организация должна быть соответствующим образом аттестована, в случаях, установленных действующим законодательством РФ иметь соответствующую лицензию, при этом до окончания срока действия лицензии должно быть не менее шести месяцев от даты составления заключения.
4.17. Приемка товара по количеству производится по транспортной маркировке, товаросопроводительным документам отправителя в следующем порядке:
4.18. При обнаружении несоответствия количества поступившего товара данным, указанным в маркировке, товаросопроводительных документах, Покупатель извещает Поставщика в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
Тара и упаковка
4.19. Поставщик обязан поставлять товар в таре и упаковке, соответствующей требованиям нормативной документации, техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающей сохранность и качество товара при перевозке и хранении.
4.20. Если иное не указано в счете на оплату, тара и упаковка являются безвозвратными и включены в стоимость товара.
Качество товара
4.21. Качество и комплектность поставляемого по настоящему Договору товара должно соответствовать характеристикам, указанным в карточке товара на сервисе «Мой Склад», и паспорту качества на товар.
4.22. Паспорт качества на товар предоставляется по запросу Покупателя.
5.Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае, если Сторонами согласована отсрочка платежа, то при нарушении Покупателем сроков оплаты за отгруженные товары, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день нарушения срока, но не более 10% от суммы задолженности.
5.3. В случае нарушения сроков поставки, Покупатель вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости непоставленных в срок товаров за каждый день нарушения срока, но не более 10 % от общей цены товаров по счету.
5.4. В случае передачи некомплектного товара или товара ненадлежащего качества Поставщик обязан:
5.4.1. произвести доукомплектование товара или замену товара на товар надлежащего качества/комплектный товар, либо возвратить Покупателю уплаченную за такой товар сумму в течение 10 дней с даты получения уведомления о некачественности/некомплектности товаров;
5.4.2. вывезти товар, несоответствующий требованиям настоящего Договора по качеству и (или) комплектности или иным образом распорядиться им в следующие сроки:
5.6. Ущерб третьим лицам должен быть подтвержден документально в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик вправе обжаловать стоимость и (или) факт причинения ущерба в установленном законом порядке.
5.7. Покупатель несет ответственность за нарушение исключительных прав Поставщика на товарные знаки и коммерческое обозначение «Eskin touch», «Touch Eskin» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. Покупателю категорически запрещено: (1) распространять недостоверные сведения о товарах; (2) использовать коммерческое обозначение, бренд, товарный знак Поставщика без отдельного разрешения Поставщика; (3) продавать товар третьим лицам с нарушением Покупателем условий хранения товара; (4) осуществлять продажу товаров третьим лицам с нарушением законодательства Российской Федерации; (5) без согласования Поставщика проводить маркетинговые и рекламные мероприятия, направленные на продажу товаров, поставленных по Договору и с использованием бренда Поставщика.
Освобождение от ответственности
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силой Стороны подразумевают внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего Договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: войну, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, пожары), эпидемии, забастовки (за исключением забастовок работников Сторон), гражданские волнения, восстания, блокаду, акты военного или противоправного переворота, ионизирующее излучение или радиоактивное заражение, принятие нормативных актов органов государственной власти РФ и местного самоуправления, препятствующих выполнению обязательств по Договору.
5.10. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна в письменной форме незамедлительно в течение 3 рабочих дней уведомить другую Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
5.11. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5.12. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться свыше 30 календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.
6.Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и/или разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. Стороны обязаны соблюдать досудебный претензионный порядок рассмотрения спора. Срок рассмотрения письменной претензии – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
6.2. В случае, если разногласия не разрешены Сторонами, каждая из Сторон сохраняет за собой право обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края.
7.Прочие условия
7.1. Все уведомления, счета, первичные документы и иные документы, включая сообщения, заявки, претензии, акты, отправленные ответственными лицами Сторон посредством электронной почты, признаются Сторонами юридически эквивалентными без каких-либо ограничений документам, составленным в письменной форме, при возможности установления Стороны, от которой они исходят, и могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров в суде.
7.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и не разглашать третьим лицам любую информацию, ставшую им известной в связи с заключением или исполнением настоящего Договора, за исключением случаев, когда такое раскрытие требуется в соответствии с решением суда или законодательством Российской Федерации.
7.3. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать друг друга обо всех изменениях в банковских реквизитах и почтовом адресе.
7.4. Поставщик вправе самостоятельно вносить любые изменения и дополнения в Договор в любое время путем публикации новой версии Договора в сети интернет на сайте https://eskinlab.com/public-offer. Условия новой редакции Договора распространяются на заказы, оформленные после даты публикации нового Договора, в связи с чем Покупатель обязуется перед оформлением каждого заказа проверять актуальность Договора по адресу https://eskinlab.com/public-offer
8.Реквизиты поставщика
ООО «Ёскин»
Адрес: 350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 131, к. 2, пом.1/12 ком 1
ОГРН: 1222300063655
ИНН: 2311342177
КПП: 231101001
3.1. Стоимость товара указывается в сервисе «Мой Склад» по предоставленной Поставщиком ссылке и в счете на оплату в рублях, без НДС.
3.2. Покупатель оплачивает товар на условиях 100 % предварительной оплаты в течение 3 рабочих дней с момента выставления счета, если иное не указано в счете. При оплате счета в графе «назначение платежа» платежного поручения Покупатель указывает номер и дату счёта. На сумму предварительной оплаты никакие проценты не начисляются и не выплачиваются.
3.3. Датой исполнения денежного обязательства Покупателя является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.4. Покупатель не вправе отказаться от оплаченного (полностью или частично) товара.
3.5. Стороны обязуются составлять акты сверок взаиморасчетов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания каждого квартала, а также в любое иное время по требованию любой из сторон.
4.Поставка товара
Общие условия поставки
4.1. Товары поставляются на условиях самовывоза со склада Поставщика по адресу: 350053, г. Краснодар, Звёздный переулок, д. 3.
4.2. Поставщик обязуется подготовить товар и уведомить Покупателя о готовности товара к выборке в течение 3 рабочих дней с даты оплаты выставленного счета. Покупатель в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Поставщика обязан прибыть на склад Поставщика, принять и вывезти товар.
Покупатель обязан обеспечить наличие у представителей Покупателя, осуществляющих приемку товара, полномочий по приемке товарно-материальных ценностей и заявлению претензий в отношении товара (доверенность на получение товарно-материальных ценностей). В случае отсутствия таких полномочий и подтверждающих документов – Поставщик не передает товар Покупателю (его представителю) до момента предоставления соответствующих документов.
4.3. В случае, если Покупатель не осуществил выборку товара, не принял его и не вывез со склада в течение 10 календарных дней с даты получения уведомления о готовности к отгрузке – Поставщик вправе: (1) отказаться от исполнения заказа в одностороннем внесудебном порядке с уведомлением об это Покупателя, либо (2) принять товар на возмездное хранение до момента выборки товара Покупателем.
В случае отказа Поставщика от исполнения заказа по вине Покупателя – Поставщик возвращает Покупателю сумму предварительной оплаты за вычетом штрафа в размере 25% от стоимости товара в счет компенсации времени их резервирования.
В случае принятия на возмездное хранение товара до момента выборки товара Покупателем – Поставщик вправе требовать плату за хранение товара на складе Поставщика в размере 0,5% цены товара, находящегося на хранении, в день.
4.4. Передача товара оформляется путем подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или УПД.
4.5. Иные условия поставки могут определяться по согласованию сторон, о чем отдельно указывается Поставщиком в счете на оплату. Любые договоренности относительно количества, ассортимента, технических характеристик и качества товара, кроме оговоренных в Договоре и счете на оплату, не действуют.
4.6. Моментом перехода права собственности на товар является дата приема товара Покупателем и подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или УПД либо дата приема товара перевозчиком, привлеченным Покупателем или Поставщиком по указанию Покупателя (в зависимости от того, что раньше наступит).
Электронный документооборот
4.7. Стороны настоящим установили, что в рамках исполнения обязательств по Договору Сторонами может применяться электронный документооборот (именуемый в дальнейшем ЭДО) для подписания юридически значимых документов по Договору. Стороны осуществляют ЭДО в соответствии с гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, законодательством об электронной подписи и о бухгалтерском учёте.
4.8. Электронные документы в рамках документооборота по Договору должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (именуемая в дальнейшем КЭП), полученной в соответствия требованиям, установленным в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Стороны признают, что полученные ими электронные документы, подписанные КЭП Сторон, юридически равнозначны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями Сторон и оттиском печати Сторон.
Условия приемки товара
4.9. Контроль и приемка товара по качеству и комплектности производятся в соответствии с правилами приемки, установленными в нормативной документации на поставляемый товар и в настоящем Договоре.
4.10. Товаром ненадлежащего качества (несоответствующим, дефектным, забракованным) считается товар:
- у которого хотя бы один из параметров не соответствует требованиям согласованной нормативной документации (паспорта, сертификата товара), требованиям, установленным счетом на оплату;
- послуживший причиной претензий потребителей (третьих лиц) по дефектам товаров Поставщика, в гарантийный период эксплуатации, или использованных в процессе производства.
4.12. В случае возникновения (выявления) несоответствий товара (в том числе скрытых недостатков) требованиям настоящего Договора в процессе хранения или в процессе использования в производстве, Покупатель приостанавливает выдачу или использование в производстве такой партии товара и в течение 3-х рабочих дней уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях товара с приложением фотографий или иных доказательств выявленных дефектов.
4.13. Покупатель обеспечивает хранение товара, несоответствующего требованиям настоящего Договора, в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другими товарами до момента направления Поставщику или выборки Поставщиком некачественного товара самостоятельно.
4.14. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий рабочий день после направления уведомления Покупателем сообщить посредством электронной почты, либо другими средствами оперативной связи свое решение по факту обнаружения несоответствия качества товара упаковки, тары, а также будет ли направлен представитель для участия в проверке качества товара и составления акта.
4.15. Факт несоответствия подтверждается двусторонним актом.
Возврат отгруженного товара, не соответствующего условиям Договора (в т.ч. сопроводительной документации), осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления об участии в приемке товара по качеству/комплектности. В данном случае Поставщик обеспечивает товар тарой и упаковкой за свой счет. В случае необходимости согласования дополнительных условий возврата товара, Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к Договору.
4.16. При возникновении разногласий в оценке качества товара заинтересованная сторона имеет право предоставить образцы забракованного товара на экспертизу в независимую компетентную экспертную организацию в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента составления акта о приемке товара по качеству и комплектности. Решение экспертной организации будет окончательным и обязательным для обеих сторон. Расходы на проведение экспертизы относятся на виновную сторону. Такая независимая компетентная экспертная организация должна быть соответствующим образом аттестована, в случаях, установленных действующим законодательством РФ иметь соответствующую лицензию, при этом до окончания срока действия лицензии должно быть не менее шести месяцев от даты составления заключения.
4.17. Приемка товара по количеству производится по транспортной маркировке, товаросопроводительным документам отправителя в следующем порядке:
- по количеству тарных мест в момент получения товара от Поставщика;
- по количеству товарных единиц в тарном месте - одновременно со вскрытием тары (упаковки);
4.18. При обнаружении несоответствия количества поступившего товара данным, указанным в маркировке, товаросопроводительных документах, Покупатель извещает Поставщика в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
Тара и упаковка
4.19. Поставщик обязан поставлять товар в таре и упаковке, соответствующей требованиям нормативной документации, техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающей сохранность и качество товара при перевозке и хранении.
4.20. Если иное не указано в счете на оплату, тара и упаковка являются безвозвратными и включены в стоимость товара.
Качество товара
4.21. Качество и комплектность поставляемого по настоящему Договору товара должно соответствовать характеристикам, указанным в карточке товара на сервисе «Мой Склад», и паспорту качества на товар.
4.22. Паспорт качества на товар предоставляется по запросу Покупателя.
5.Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае, если Сторонами согласована отсрочка платежа, то при нарушении Покупателем сроков оплаты за отгруженные товары, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день нарушения срока, но не более 10% от суммы задолженности.
5.3. В случае нарушения сроков поставки, Покупатель вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости непоставленных в срок товаров за каждый день нарушения срока, но не более 10 % от общей цены товаров по счету.
5.4. В случае передачи некомплектного товара или товара ненадлежащего качества Поставщик обязан:
5.4.1. произвести доукомплектование товара или замену товара на товар надлежащего качества/комплектный товар, либо возвратить Покупателю уплаченную за такой товар сумму в течение 10 дней с даты получения уведомления о некачественности/некомплектности товаров;
5.4.2. вывезти товар, несоответствующий требованиям настоящего Договора по качеству и (или) комплектности или иным образом распорядиться им в следующие сроки:
- в течение 5 рабочих дней с момента составления акта с участием представителя Поставщика;
- в течение 14 рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя о выявленных несоответствиях при неявке представителя Поставщика.
5.6. Ущерб третьим лицам должен быть подтвержден документально в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик вправе обжаловать стоимость и (или) факт причинения ущерба в установленном законом порядке.
5.7. Покупатель несет ответственность за нарушение исключительных прав Поставщика на товарные знаки и коммерческое обозначение «Eskin touch», «Touch Eskin» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. Покупателю категорически запрещено: (1) распространять недостоверные сведения о товарах; (2) использовать коммерческое обозначение, бренд, товарный знак Поставщика без отдельного разрешения Поставщика; (3) продавать товар третьим лицам с нарушением Покупателем условий хранения товара; (4) осуществлять продажу товаров третьим лицам с нарушением законодательства Российской Федерации; (5) без согласования Поставщика проводить маркетинговые и рекламные мероприятия, направленные на продажу товаров, поставленных по Договору и с использованием бренда Поставщика.
Освобождение от ответственности
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силой Стороны подразумевают внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего Договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: войну, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, пожары), эпидемии, забастовки (за исключением забастовок работников Сторон), гражданские волнения, восстания, блокаду, акты военного или противоправного переворота, ионизирующее излучение или радиоактивное заражение, принятие нормативных актов органов государственной власти РФ и местного самоуправления, препятствующих выполнению обязательств по Договору.
5.10. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна в письменной форме незамедлительно в течение 3 рабочих дней уведомить другую Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
5.11. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5.12. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться свыше 30 календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.
6.Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и/или разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. Стороны обязаны соблюдать досудебный претензионный порядок рассмотрения спора. Срок рассмотрения письменной претензии – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
6.2. В случае, если разногласия не разрешены Сторонами, каждая из Сторон сохраняет за собой право обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края.
7.Прочие условия
7.1. Все уведомления, счета, первичные документы и иные документы, включая сообщения, заявки, претензии, акты, отправленные ответственными лицами Сторон посредством электронной почты, признаются Сторонами юридически эквивалентными без каких-либо ограничений документам, составленным в письменной форме, при возможности установления Стороны, от которой они исходят, и могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров в суде.
7.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и не разглашать третьим лицам любую информацию, ставшую им известной в связи с заключением или исполнением настоящего Договора, за исключением случаев, когда такое раскрытие требуется в соответствии с решением суда или законодательством Российской Федерации.
7.3. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать друг друга обо всех изменениях в банковских реквизитах и почтовом адресе.
7.4. Поставщик вправе самостоятельно вносить любые изменения и дополнения в Договор в любое время путем публикации новой версии Договора в сети интернет на сайте https://eskinlab.com/public-offer. Условия новой редакции Договора распространяются на заказы, оформленные после даты публикации нового Договора, в связи с чем Покупатель обязуется перед оформлением каждого заказа проверять актуальность Договора по адресу https://eskinlab.com/public-offer
8.Реквизиты поставщика
ООО «Ёскин»
Адрес: 350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 131, к. 2, пом.1/12 ком 1
ОГРН: 1222300063655
ИНН: 2311342177
КПП: 231101001